装修有瑕疵要不要扣钱( 二 ) _装修问答

二审法院认为，上诉人关晓嵩将室内装修工程承包给被上诉人名豪家居公司，双方形成的装饰装修合同关系合法有效，被上诉人应按合同约定内容及时完成施工，现被上诉人自认部分项目未完成，工期延误。根据双方一、二审提供的证据及陈述事实来看，工期延误是由于被上诉人不及时支付工人工资导致，与疫情无关，不存在不可抗力等因素的影响，故上诉人关于违约金的主张二审法院予以支持。
双方签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》中约定：…12.4由于乙方(被上诉人)责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方(上诉人)本合同工程造价金额2‰的违约金。故被上诉应支付上诉人违约金25568.4元(85800元x2‰x149天) 。被上诉人装修工程中，对于背景墙、石膏线、墙体刮白等存在明显瑕疵，被上诉人有义务按合同约定完全履行装修工程义务，对工程存在瑕疵的部分进行修补；不能修补的，可待工程全部结束后据实在工程款中酌减。
关于上诉人“与被上诉人解除合同并进行赔偿”的上诉请求，因该诉请系上诉人二审中新增加的诉讼请求。根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第三百二十八条之规定：“在第二审程序中，原审原告增加独立的诉讼请求或者原审被告提出反诉的，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就新增加的诉讼请求或者反诉进行调解；调解不成的，告知当事人另行起诉。当事人双方同意由第二审人民法院一并审理的，第二审人民法院可以一并裁判。”本案中，因被上诉人不同意调解，故对该上诉请求二审法院不予支持。综上所述，上诉人的部分上诉请求具有事实根据和法律依据，二审法院予以支持。
【装修有瑕疵要不要扣钱】据此，判决如下：
一、维持一审民事判决第一项。
二、被上诉人北京名豪家居装饰设计有限公司凌源分公司于本判决生效后十日内支付上诉人关晓嵩违约金25568.4元。
三、驳回关晓嵩其他诉讼请求。